Приказ Госагентства по закупкам КР «Об утверждении стандартных тендерных документов на закупку работ методами неограниченных и ограниченных торгов»

УТРАТИЛ СИЛУ

в соответствии с приказом Госагентства по госзакупкам и

матрезервам КР от 26 сентября 2006 года № 68

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

7 июня 2000 года. Регистрационный номер 115

г.Бишкек

от 2 июня 2000 года № 3/5

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА ПО ЗАКУПКАМ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении стандартных тендерных документов

на закупку работ методами неограниченных

и ограниченных торгов

В соответствии со статьей 12 и пунктом 4 Положения "О Государс-

твенном агентстве по закупкам при Правительстве Кыргызской Республики"

утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3

июля 1998 года № 410, приказываю:

1. Утвердить стандартные тендерные документы на закупку работ ме-

тодами неограниченных торгов и ограниченных торгов:

- приглашение к участию в тендере (приложение 1);

- инструкция для участников тендера (приложение 2);

- особые условия инструкции участников тендера (приложение 3);

- сведения о квалификации (приложение 4);

- общие условия договора (приложение 5);

- особые условия договора (приложение 6);

- тендерная заявка участника (приложение 7);

- стандартная форма договора (приложение 8);

- форма наряд-заказа (приложение 9);

- акт выполненных работ (процентовка) и Таблица расчета к оплате

на основании договора (приложение 10);

- ведомость объемов работ с указанием расценок и цен и расходных

материалов с указанием стоимости или дефектный акт на работы/услуги

(приложение 11);

- технические спецификации (приложение 12);

- чертежи (приложение 13);

- форма гарантийного обеспечения тендерной заявки (приложение 14);

- форма гарантийного обеспечения выполнения договора (приложение

15);

- стандартная форма письма о принятии тендерной заявки (приложение

16);

- стандартная форма письма о принятии тендерной заявки (приложение

17).

2. Зарегистрировать утвержденные стандартные тендерные документы

на закупку работ методами неограниченных и ограниченных торгов в Минис-

терстве юстиции Кыргызской Республики.

3. Закупающим организациям при закупке работ руководствоваться ут-

вержденными стандартными тендерными документами.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя директора Государственного агентства по закупкам при Прави-

тельстве Кыргызской Республики - Уметалиева С.Н.

5. Признать утратившим силу приказ Государственного агентства по

закупкам при Правительстве Кыргызской Республики от 10 сентября 1998

года № 69, зарегистрированный в Министерстве юстиции Кыргызской Респуб-

лики 11 сентября 1998 года регистрационный номер 12.

Директор Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики М.Абдыбеков

Приложение 1

Утверждено

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

ПРИГЛАШЕНИЕ

к участию в тендере (ПУТ)

Всем организациям, независимо от формы собственности, зарегистри-

рованным на территории Кыргызской Республики.

Дата (дата ПУТ) ____________

(данная дата

____________________________

означает начало тендера)

Источник финансирования ____

____________________________

№ ПУТ ______________________

1. Тендерная комиссия ____________________________________________

(наименование закупающей организации)

(далее именуемая - Заказчик) приглашает правомочных претендентов из

всех стран (если законодательством Кыргызской Республики или в соот-

ветствии с международными обязательствами имеется ограничение участия

определенными странами, то указать Участники из каких стран допускаются

или не допускаются к участию в данном тендере) представить свои тендер-

ные заявки на выполнение работ по _____________________________________

(краткое описание работ)

(в случае проведения тендера с ограниченным участием выражение "из всех

стран" исключается).

2. Полный комплект документации для тендера может быть приобретен

всеми заинтересованными Участниками по следующему адресу ______________

_______________________________________________________________________

(указать адрес, телефон и факс Заказчика или органа,

_______________________________________________________________________

ответственного за проведение тендера)

после выплат суммы в размере ____________________________________ сомов

заинтересованные правомочные претенденты могут получить дополнительную

информацию о тендере по вышеуказанному адресу.

3. Каждая тендерная заявка должна сопровождаться гарантийным обес-

печением тендерной заявки в виде _____________________________ на сумму

___________ сомов (но не более 5 процентов стоимости работ предлагаемых

Участниками в своих тендерных заявках).

4. Тендерная заявка должна быть действительна в течение __________

дней после даты вскрытия тендерных заявок.

5. Все Претенденты на участие в тендере должны предоставить свои

тендерные заявки вместе с гарантийным обеспечением тендерной заявки не

позднее ________ часов "___" ___________________ 200___ г. (данная дата

и время означает окончательный срок представления тендерных заявок,

после которого тендерные заявки не принимаются) по адресу: ____________

_______________________________________________________________________

(адрес Заказчика или органа, ответственного за проведение тендера)

6. Тендерные заявки будут вскрыты тендерной комиссией в присутс-

твии представителей претендентов, которые пожелают принять в этом учас-

тие в ______ часов "___" _________ 200__ г. по следующему адресу: _____

_______________________________________________________________________

(настоящая дата означает срок вскрытия тендерных заявок. Период между

этим сроком и окончательным сроком предоставления тендерных заявок не

должен превышать получаса).

7. Предтендерное совещание состоится __________ "___" ____________

200__ г. по адресу: ___________________________________________________

(срок проведения предтендерного совещания желателен в середине периода,

отведенного на подготовку тендерных заявок).

8. Ориентировочная стоимость договора ____________________________

Председатель тендерной комиссии ________________

(Ф.И.О.)

Приложение 2

Утверждена

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

ИНСТРУКЦИЯ

для Участников тендера

Данная Инструкция является Типовой инструкцией Участникам (Претен-

дентам) тендера. Никакие изменения не должны делаться на страницах этой

Инструкции. Заказчик, внося изменения или дополнения к этой Инструкции,

должен делать это только в Особых условиях к Инструкции Участникам тен-

дера. Любые изменения или дополнения должны соответствовать законода-

тельству Кыргызской Республики.

А. Общие положения

1. Источник финансирования

1.1. Закупающая организация (далее по тексту - "Заказчик") для вы-

полнения данной тендерной работы использует средства (Заказчик указыва-

ет в Особых условиях к Инструкции Участникам тендера).

2. Правомочность Участников тендера

2.1. Настоящее Приглашение к участию в тендере распространяется на

всех Участников из любых стран, за исключением тех, участие которых

запрещено или ограничено законодательством Кыргызской Республики.

(В случае применения тендера с ограниченным участием данный пункт

исключается.)

2.2. Участники тендера не должны участвовать в разработке проект-

ной документации, подготовке технической спецификации, в составлении

ведомости объема работ или дефектного акта и других документах тендера,

а также не могут быть связаны или иметь в прошлом связей, прямых или

косвенных, с какой-либо фирмой или любым из ее филиалов, которые были

привлечены Заказчиком для предоставления консультационных услуг на эта-

пе подготовки тендерной документации, спецификаций, составлении дефект-

ного акта и других документов, подлежащих использованию для выполнения

работ в соответствии с настоящим Приглашением к участию в тендере.

3. Квалификация Участников тендера

3.1. Информация о квалификации Участников тендера вносится в "Све-

дениях о квалификации", которая входит в состав тендерной заявки и

включает следующую информацию и документы:

(а) юридический статус, место регистрации и основной вид деятель-

ности; наличие лицензии на выполнение заявленных работ с указанием но-

мера лицензии и срока действия, письменную доверенность лицу, подписав-

шему тендерную заявку, от имени Участника подтверждающую полномочия по

осуществлению прав и принятию обязательства;

(б) сведения об общем годовом обороте, выраженные в виде общего

объема строительных работ, выполненных за последние три года, по годам;

(в) сведения о наличии опыта выполнения аналогичных по характеру и

объему работ в течение последних трех лет, по годам, а также подробные

сведения о текущих работах и договорных обязательствах; сведения о ли-

цах, к которым можно обратиться за получением дальнейшей информации по

выполненным договорам;

(г) сведения о наличии основных видов строительного оборудования,

которое предполагается использовать в ходе выполнения договора;

(д) сведения о квалификации и опыте основных руководителей и тех-

нических специалистов, которые предлагаются для выполнения договора;

(е) отчеты о финансовом состоянии, задолженности по налогам и со-

циальным страховым отчислениям;

(ж) сведения, подтверждающие наличие оборотных средств в достаточ-

ных объемах для выполнения договора, например, сведения о наличии дос-

тупа к кредитным линиям и наличии других финансовых ресурсов;

(з) доверенность на право получения заказчиком информации у бан-

ков, обслуживающих Участника;

(и) информацию, касающуюся судебных разбирательств, в которые в

настоящее время вовлечен Участник, с указанием сторон тяжбы и оспарива-

емых сумм;

(к) заявление, подтверждающее, что Участник (включая всех учреди-

телей, пайщиков, акционеров, Участников и т.д.) и его субподрядчики не

связаны в настоящем и не были связаны в прошлом, прямо или косвенно с

лицом, которое готовило тендерные документы, или предлагается на долж-

ность по осуществлению технадзора.

3.2. Тендерная заявка, которую подает простое товарищество, состо-

ящее из двух или более лиц (товарищей), должна отвечать следующим тре-

бованиям:

(а) тендерная заявка должна включать в себя всю информацию, пере-

численную выше, для каждого товарища договора о совместной деятельнос-

ти;

(б) тендерная заявка должна быть составлена таким образом, чтобы

она юридически связывала всех товарищей договора о совместной деятель-

ности;

(в) один из товарищей назначается ответственным за ведение дел

простого товарищества, и его полномочия должны быть подтверждены дове-

ренностью, выданной ему остальными товарищами;

(г) тендерная заявка (либо договор о совместной деятельности прос-

того товарищества) должны включать в себя соглашение простого товари-

щества, в котором указывается, среди прочего, что все товарищи несут

совместно и по отдельности ответственность за выполнение договора и,

что ведущий Участник имеет право нести обязательства и получать указа-

ния от имени и по поручению любого товарища и всех товарищей вместе

взятых, а так же, что все операции по выполнению договора, включая пла-

тежи, совершаются исключительно ведущим товарищем, на которого также

возложено обязательство по ведению бухгалтерского учета.

3.3. Чтобы претендовать на присуждение договора, Участники должны

удовлетворять следующим минимальным квалификационным критериям:

(а) объем строительных работ за последние 2 года должен составлять

не менее 100000 долларов США в сомовом эквиваленте;

(б) иметь, за последние 3 года, опыт работы в качестве генерально-

го подрядчика по двум или более введенным в эксплуатацию строительным

объектам;

(в) иметь на правах собственности или возможности аренды основные

виды строительного оборудования и механизмов, необходимые для выполне-

ния данного договора;

(г) иметь руководителей с опытом выполнения аналогичных по харак-

теру и объему работ в течение не менее 5 (пяти) лет, включая не менее 3

(трех) лет на данной должности.

3.4. Цифры, характеризующие каждого из товарищей по простому това-

риществу (договору о совместной деятельности) суммируются, чтобы опре-

делить, соответствует ли товарищ минимальным квалификационным требова-

ниям, изложенным выше; однако, для того, чтобы простое товарищество от-

вечало квалификационным требованиям, каждый товарищ должен соответство-

вать по крайней мере 25 процентам минимальных критериев для отдельных

Участников, а ведущий партнер, выступающий от лица всех товарищей дол-

жен удовлетворять по крайней мере 40 процентам таких минимальных крите-

риев. В случае несоответствия этим требованиям тендерная заявка просто-

го товарищества отвергается. Опыт и ресурсы субподрядчиков не принима-

ются во внимание при определении соответствия Участника квалификацион-

ным критериям.

4. Только одно предложение от каждого Участника тендера

4.1. Каждый Участник может подать только одну тендерную заявку,

либо самостоятельно, либо в качестве партнера в совместном предприятии.

Участник, который подает более одной тендерной заявки по данному объек-

ту или участвует в нескольких заявках (за исключением разрешенных или

требуемых альтернатив) отстраняется от участия в тендере.

5. Затраты на участие в тендере

5.1. Участник несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей

тендерной заявки. Заказчик не несет каких-либо обязанностей или ка-

кой-либо ответственности за такие затраты.

6. Посещение участка застройки

6.1. Участнику рекомендуется под свою ответственность и на свой

риск посетить и осмотреть участок предполагаемых работ и прилегающую

территорию. Вся информация, полученная Претендентом самостоятельно при

посещении участка, используется им для подготовки тендерной заявки.

Затраты на посещение участка претендент покрывает из собственных

средств.

Подача тендерной заявки подтверждает, что проверка участка будущих

работ Участником тендера произведена (либо не произведена под свою от-

ветственность) и все существующие условия приняты им.

Б. Перечень документов, входящих

в тендерную документацию

7. Содержание тендерной документации Заказчика

7.1. Набор тендерных документов включает в себя документы, пере-

численные ниже:

1) приглашение к участию в тендере;

2) Инструкция для Участников тендера;

3) Особые условия к Инструкции Участников тендера;

4) сведения о квалификации;

5) общие условия договора;

6) особые условия договора;

7) форма тендерной заявки;

8) форма договора и наряд-заказа;

9) ведомость объемов работ или дефектный акт на ремонтно-строи-

тельные работы (при производстве ремонтных работ);

10) технические спецификации (если оговорено условиями тендера);

11) чертежи;

12) форма гарантийного обеспечения тендерной заявки;

13) форма гарантийного обеспечения выполнения договора;

14) форма банковской гарантии на выплату аванса.

7.2. Участник должен тщательно изучить все инструкции, формы, ус-

ловия и технические спецификации, содержащиеся в документации для тен-

дера. Неполное представление информации, запрашиваемой в тендерной до-

кументации, или же подача тендерной заявки, не отвечающей всем требова-

ниям документации для торгов, может привести к отклонению тендерной за-

явки.

8. Разъяснение тендерной документации

8.1. Участник, требующий каких-либо разъяснений в отношении доку-

ментации для торгов, может обратиться к Заказчику в письменном виде,

которые направляются по адресу Заказчика. Заказчик письменно ответит на

любой запрос, связанный с разъяснением документации тендера, который он

получит не позднее, чем за 7 (семь) дней до окончательного срока подачи

тендерных заявок. Письменные копии ответа Заказчика (включая объяснение

сути вопроса, но без указания его источника) будут разосланы всем

Участникам, получившим документацию тендера в течение 3 (трех) рабочих

дней.

9. Внесение изменений в тендерную документацию

9.1. В любое время, до истечения окончательного срока подачи тен-

дерных заявок Заказчик может, в виду каких-либо причин, как по своей

собственной инициативе, так и в ответ на просьбу о разъяснении, направ-

ленную Участниками, внести изменения в документацию тендера, путем из-

дания дополнений к ней.

9.2. Любое изданное дополнение является частью тендерной докумен-

тации и должно быть выслано всем Участникам, получившим тендерную доку-

ментацию. Потенциальные Участники должны подтвердить получение каждого

дополнения Заказчика в письменном виде или по факсу.

9.3. В случаях, когда Заказчик делает какое-либо дополнение к тен-

дерной документации, он может продлить окончательный срок подачи тен-

дерных заявок, чтобы предоставить Участникам достаточно время для учета

в своих тендерных заявках дополнений.

В. Подготовка тендерной заявки Претендентом

10. Язык тендерной заявки

10.1. Тендерная заявка, подготовленная Участником, а также, вся

корреспонденция и документы, касательно данной заявки, которыми обмени-

ваются Участник и Заказчик, должны быть составлены на языке (Заказчик

указывает в Особых условиях Инструкции Участников тендера). Сопроводи-

тельная документация и печатная литература, предоставленная Участником,

могут быть составлены на другом языке при условии, что, к ним будет

прилагаться точный перевод на язык тендерной заявки, и в этом случае, в

целях интерпретации данной тендерной заявки, преимущество будет иметь

переведенный вариант.

11. Документация, входящая в тендерную заявку Претендента

11.1. Тендерная заявка, подготовленная Участником, включает в себя

следующие документы:

(а) заполненную форму тендерной заявки;

(б) сведения о квалификации;

(в) гарантийное обеспечение тендерной заявки;

(г) ведомость объемов работ с указанием расценок и цен и расходных

материалов с указанием стоимости;

(д) альтернативные предложения (если требуется);

(е) особые условия договора (постранично подписанные Участником),

а также любые другие документы, которые Участник должен заполнить

или подготовить в соответствии с требованиями, указанными Заказчиком.

12. Цена тендерной заявки

12.1. При определении стоимости тендерной заявки Участник учитыва-

ет всю стоимость рабочей силы, материалов, инженерного оборудования,

инструментов, воды, тепла, электроэнергии, транспортных расходов, стро-

ительных машин и механизмов и прочих услуг, которые необходимы в про-

цессе и для завершения строительства.

12.2. Участник указывает расценки и цены по всем видам работ,

включенных в "Ведомость объемов работ", чертежах или "Дефектном акте".

Виды работ, по которым Участник не внес расценок и цен, не подлежат оп-

лате после их выполнения, считается, что они включены в расценки по

другим видам работ.

12.2. Все пошлины, налоги, сборы и стоимость других услуг, которые

обязаны оплачиваться на основании действующего законодательства Кыр-

гызской Республики, должны быть включены Участником в стоимость тендер-

ной заявки.

12.3. Все расценки, цены и суммы фиксируются на весь период выпол-

нения договора и не подлежат пересмотру кроме случаев согласованных с

Государственным агентством по закупкам при Правительстве Кыргызской

Республики.

13. Валюта тендерной заявки и платежей

13.1. Участник представляет все документы по взаиморасчетам, а

также указывает цену в тендерной заявке в кыргызских сомах. Использова-

ние иностранной валюты при осуществлении оплаты по денежному обязатель-

ству допускается, если такое условие установлено Покупателем в Особых

условиях Инструкции Участникам тендера.

13.2. В случаях, когда Покупатель устанавливает, что оплата по до-

говору будет производиться в национальной валюте в сумме эквивалентной

иностранной валюте, то оплата выполненных работ Подрядчику будет произ-

водится в кыргызских сомах по официальному курсу соответствующей валю-

ты, установленному Национальным банком Кыргызской Республики на день

платежа.

(Настоящая норма установлена с целью поставить всех Участников в

одинаковые условия, а также, оградить их от какого-либо риска, связан-

ного с возможным удорожанием ГСМ, строительных и других материалов,

также колебаниями курса валюты их тендерной заявки и промежуточных пла-

тежей. Устанавливаемый вид оплаты позволит Участникам представлять наи-

более выгодные для Заказчика цены.)

14. Срок действия тендерной заявки

14.1. Тендерные заявки действительны в течение (Заказчик указывает

в Особых условиях Инструкции Участникам тендера) дней после даты вскры-

тия тендерной заявки.

14.2. В исключительных случаях Заказчик может попросить победителя

тендера дополнительно продлить срок действия тендерных заявок на опре-

деленный период. Просьба и ответы на запрос совершаются в письменном

виде или по телеграфу. Победитель тендера может отказать в просьбе, не

утратив при этом гарантии тендерной заявки. Победитель, согласившийся

продлить срок своей заявки, не имеет права и не обязан вносить измене-

ния в тендерную заявку, но обязан продлить срок действия гарантии на

период продления срока действия заявки.

15. Гарантийное обеспечение тендерной заявки

15.1. Участник должен представить как часть своей тендерной заявки

гарантию тендерной заявки в сумме, как указано в Приглашении, и со сро-

ком действия, не короче срока действия тендерной заявки.

15.2. Гарантийное обеспечение тендерной заявки должно быть выраже-

но в валюте, указанной в "Приглашении к участию в тендере" и не должно

превышать 5% стоимости тендерной заявки Участника.

15.3. Все тендерные заявки, не имеющие гарантийного обеспечения,

будут отклоняться Заказчиком, как не отвечающие условиям тендерной до-

кументации.

15.4. Не выигравшему тендер Участнику данная гарантия должна быть

возвращена в той же валюте и том же номинале не позднее, чем через семь

(7) дней после подписания договора с Победителем тендера.

15.5. Участнику, который выиграл тендер, гарантийное обеспечение

будет возвращено после подписания договора и предоставления гарантии на

выполнение договора.

15.6. Гарантийное обеспечение тендерной заявки Участника может

быть удержано, в случае:

- отказа подписать договор на условиях, предусмотренных в его за-

явке;

- отказа предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора

(если требуется);

- изъятия претендентом тендерной заявки после ее вскрытия и до ис-

течения срока ее действия.

16. Альтернативные предложения по требованию Заказчика

16.1. Заказчик может внести в тендерные документы требования о

предоставлении фиксированной цены по объекту с учетом альтернативных

условий. Например, дать альтернативную цену стоимости объекта с уст-

ройством мягкой кровли вместо кровли из оцинкованного железа (как ука-

зано в проектной документации), или стоимость объекта с устройством об-

лицовки стен вместо штукатурки и т.д.

16.2. Участник в своей тендерной заявке указывает базовую цену вы-

полнения работ (согласно проектной документации) и отдельно стоимость

выполнения работ с применением альтернативного условия.

16.3. Заказчик при рассмотрении тендерных заявок и определении по-

бедителя может принимать решение о победителе, сопоставляя или базовые

или альтернативные предложения, если он решает идти по альтернативному

варианту.

16.4. Если Заказчик решает идти по альтернативному предложению, то

все требования тендерной документации распространяются на альтернатив-

ные предложения в той же мере, как и на базовое предложение.

16.5. Обращаем внимание Претендентов - альтернативные предложения

должны строго соответствовать альтернативным требованиям, запрашиваемым

Заказчиком. Никакие самостоятельные альтернативные предложения Претен-

дента к рассмотрению приниматься не будут, и такие предложения будут

отклоняться.

16.6. Заказчик при принятии решения о выборе Участника сопоставля-

ет базовые цены только с базовыми, а в случае альтернативных - только с

альтернативными.

17. Возможность Заказчика требовать в тендерной заявке указания

стоимости единичной расценки по некоторым видам работ

17.1. В том случае, когда Заказчик знает заранее, что у него может

появиться необходимость в ходе работ изменить количество тех или других

видов работ, предусмотренных проектом, или других работ, он может пот-

ребовать от Участника указать в тендерной заявке наименование работ, на

которые он просит единичные расценки. Участник обязан в своей тендерной

заявке указать эти цены и в случае, если Заказчик изменит или добавит

виды работ, на которые он запросил единичные расценки, эти и только эти

единичные расценки обязан применять Участник при расчете дополнительных

работ. Заказчик, принимая решение о победителе тендера может принять во

внимание эти единичные расценки, если он уверен, что эти работы будут

действительно применяться, и цены единичных расценок разных Участников

могут повлиять на разницу общей стоимости работ.

Требование о включении единичных расценок в тендерную заявку ука-

зывается Заказчиком в Особых условиях к Инструкции Участникам тендера.

18. Оформление и подписание тендерной заявки

18.1. Участник должен подготовить оригинал и 2 копии тендерной за-

явки, с указанием "Оригинал тендерной заявки" и "Копия тендерной заяв-

ки". В случае расхождений между ними, преимущество будет иметь ориги-

нал.

18.2. Оригинал и все копии тендерной заявки должны быть отпечатаны

или написаны несмываемыми чернилами и подписаны лицом (лицами), имею-

щим(и) доверенность (правомерным) на подписание тендерной заявки. Все

страницы тендерной заявки, за исключением отпечатанной в типографии ли-

тературы, должны быть парафированы (подписаны) лицом или лицами, подпи-

сывающими тендерную заявку.

18.3. В тендерной заявке не должно быть никаких вставок между

строчками, подтирок или приписок, за исключением тех случаев, когда

Участнику необходимо исправить ошибки и они парафированы лицом или ли-

цами, подписывающими тендерную заявку.

Г. Подача тендерных заявок для участия в тендере

19. Опечатывание и маркировка конвертов с тендерными заявками

19.1. Участник должен запечатать оригинал и каждую копию тендерной

заявки в разные конверты, пометив их, соответственно, "Оригинал" и "Ко-

пия". После этого конверты запечатываются во внешний конверт.

19.2. Наружный конверт должен:

(а) быть адресован Заказчику по адресу, указанному в "Приглашении

к участию в тендере";

(б) содержать номер Приглашения к участию в торгах (ПУТ), а также,

слова "Не вскрывать до ______" даты вскрытия тендерных заявок, как ука-

зано в "Приглашении к участию в тендере".

19.3. На внутренних конвертах надо указать наименование и адрес

Участника в целях возврата тендерной заявки невскрытым, если оно будет

объявлено "опоздавшим".

19.4. Если наружный конверт не опечатан и не помечен в соответс-

твии с требованиями статьи 19.2, Заказчик не несет никакой ответствен-

ности, в случае потери каких-либо документов или вскрытия раньше срока.

20. Окончательный срок подачи тендерных заявок

20.1. Тендерные заявки должны быть получены Заказчиком по адресу и

в сроки, указанные в Приглашении к участию в тендере.

20.2. Заказчик может, по своему усмотрению, перенести окончатель-

ную дату подачи тендерных заявок на более поздний срок, внеся изменения

или дополнения в документацию для тендеров, в этом случае срок действия

всех прав и обязанностей Заказчика и Участников продлевается с учетом

измененной окончательной даты.

21. Тендерные заявки, полученные после установленного срока

21.1. Все тендерные заявки, полученные Заказчиком после истечения

срока подачи заявок, отклоняются и возвращаются Участнику невскрытыми.

22. Изменения в тендерных заявках и их отзыв

22.1. Участник может изменить или отозвать свою заявку после ее

подачи, при условии, что Заказчик получит письменное уведомление об из-

менении или отзыве заявки до истечения установленного окончательного

срока подачи тендерных заявок.

22.2. Уведомление Участника об изменении или отзыве должно быть

подготовлено, запечатано, помечено и отправлено Заказчику. Уведомление

об отзыве может быть также направлено по телексу или факсу с последую-

щим письменным подтверждением по почте.

22.3. Никакие изменения не должны вноситься в тендерные заявки

после истечения срока их подачи.

22.4. Тендерные заявки нельзя отзывать (изымать) в промежутке меж-

ду окончательной датой подачи тендерных заявок и датой истечения срока

их действия, который указан Заказчиком в форме тендерной заявки. В слу-

чае изъятия Претендентом своей тендерной заявки в указанный период, он

теряет право на возврат гарантийного обеспечения тендерной заявки.

Д. Вскрытие и оценка тендерных заявок

23. Вскрытие тендерных заявок Заказчиком

23.1. Заказчик вскроет тендерные заявки в присутствии представите-

лей Участников, которые пожелают принять в этом участие, в день, время

и по адресу, указанным в Приглашении к участию в тендере. Присутствую-

щие представители Участников должны зарегистрироваться, подтверждая

свое присутствие.

23.2. При вскрытии заявок будут объявлены: имена Участников, цены

тендерных заявок, отзыв предложения, если имеет место, изменения в тен-

дерных заявках, информация о наличии или отсутствии необходимых гаран-

тий на тендерные заявки и сведения о наличии задолженности по налогам и

социальным отчислениям.

23.3. Заказчик ведет протокол вскрытия тендерных заявок содержащий

сведения, установленные законодательством.

23.4. Копия протокола отправляется всем Участникам, не присутству-

ющим при вскрытии тендерных заявок.

24. Соблюдение конфиденциальности

24.1. Данные, касающиеся изучения, оценки и сравнения тендерных

заявок, а также, рекомендации по присуждению договора не подлежат разг-

лашению, кроме сведений, которые придаются оглашению в соответствии с

Законом Кыргызской Республики "О государственных закупках товаров, ра-

бот и услуг".

25. Разъяснение тендерных заявок

25.1. Во время оценки тендерных заявок Заказчик может, по своему

усмотрению, попросить Участника дать разъяснения по поводу его тендер-

ной заявки. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны подаваться в

письменном виде, и при этом не должно поступать никаких просьб, предло-

жений или разрешений на изменение цены или сути тендерной заявки.

26. Предварительное изучение тендерных заявок

26.1. Заказчик изучит тендерные заявки на предмет их полноты, на-

личия ошибок в расчетах, необходимых гарантий, всех подписей на доку-

ментах, а также проверки правильности оформления заявок в целом.

26.2. До проведения детальной оценки Заказчик определяет, насколь-

ко каждая тендерная заявка отвечает требованиям тендерной документации.

Для целей настоящих статей, тендерная заявка считается в достаточной

мере отвечающей требованиям, если она удовлетворяет всем указанным в

тендерной документации условиям без существенных оговорок. Определение

Заказчиком соответствия тендерной заявки будет основываться на содержа-

нии самой тендерной заявки без ссылок на какие-либо дополнительные ис-

точники.

26.3. Тендерная заявка, которая не отвечает требованиям тендерной

документации, отклоняется Заказчиком и не может быть впоследствии при-

ведена в соответствие с требованиями путем внесения исправлений.

26.4. Заказчик может принять незначительные несоответствия или на-

рушения в тендерной заявке, которые не представляют собой значительные

отклонения от условий тендерной документации и такие отклонения не пов-

лияют на оценку тендерной заявки.

27. Исправление арифметических ошибок в тендерных заявках

27.1. Заявки, признанные отвечающими требованиям по существу, про-

веряются Заказчиком на предмет наличия арифметических ошибок. Заказчик

исправляет ошибки следующим образом:

(а) если имеются расхождения между величинами, выраженными цифрами

и прописью, следует руководствоваться величиной, выраженной прописью;

(б) если имеется расхождение между единичной расценкой и общей

суммой, полученной в результате умножения единичной расценки на коли-

чество единиц, следует руководствоваться единичной расценкой, а если,

по мнению Заказчика, имеет место грубая ошибка в постановке знака деся-

тичной дроби, в таких случаях, следует руководствоваться общей суммой и

исправить единичную расценку.

27.2. Величина, указанная в форме тендерной заявки, корректируется

Заказчиком в соответствии с вышеизложенными правилами исправления оши-

бок с согласия Участника и считается обязательной для Участника.

Если Участник не принимает исправление арифметических ошибок в его

тендерной заявке, то его тендерная заявка отклоняется.

28. Оценка и сравнение тендерных заявок

28.1. Заказчик оценивает и сравнивает только те тендерные заявки,

которые признаны по существу отвечающими требованиям тендерной докумен-

тации.

28.2. При оценке тендерных заявок Заказчик определяет применитель-

но к каждой тендерной заявке стоимость заявки, внося следующие коррек-

тивы в стоимость заявки:

(а) результаты исправления ошибок;

(б) корректировки на представленные альтернативные предложения

(если это было сделано по просьбе Заказчика).

28.3. Участник тендера признает право Заказчика отклонять любые

или все заявки и не принимать во внимание любые изменения.

Е. Заключение договора

29. Критерии присуждения договора

29.1. Заказчик присуждает договор Участнику, тендерная заявка ко-

торого признана по существу отвечающей требованиям тендерных документов

и который предложил наименьшую оценочную стоимость тендерной заявки,

при условии, что этот Участник признан: (а) правомочным и (б) соответс-

твует квалификационным требованиям.

30. Право Заказчика принять любую тендерную заявку и отклонить все

тендерные заявки

30.1. Заказчик оставляет за собой право принять или отклонить лю-

бую тендерную заявку, а также отклонить все тендерные заявки и аннули-

ровать процесс тендера в любой момент до присуждения договора, не неся

при этом никаких обязательств перед участниками и не будучи обязанным

информировать участников о причинах таких действий.

31. Уведомление о присуждении договора

31.1. До истечения первоначального срока действия тендерной заяв-

ки, установленного Заказчиком, Заказчик уведомляет победителя тендера,

что его заявка принимается.

31.2. Уведомление о принятии заявки является частью договора.

31.3. В течение семи дней со дня присуждения договора Заказчик из-

вестит всех остальных участников тендера от имени победившего Участни-

ка, и цены его тендерной заявки.

32. Подписание договора

32.1. Одновременно с уведомлением о присуждении договора, Заказчик

направит Победителю форму договора, содержащуюся в документации для

тендера, включая все соглашения, предусмотренные между сторонами.

32.2. Победивший Участник должен подписать договор, проставить на

нем дату и вернуть его Заказчику в течение 7 (семи) дней с момента уве-

домления о присуждении договора.

33. Гарантийное обеспечение выполнения договора (если требуется)

33.1. Вместе с подписанным договором Победитель тендера направляет

Заказчику гарантийное обеспечение выполнения договора в сумме (Заказчик

указывает в Особых условиях к Инструкции Участникам тендера). Гарантий-

ное обеспечение может быть выражено в одной из следующих форм _________

____________________ (конкретная форма гарантийного обеспечения опреде-

ляется Заказчиком и не должна превышать 10% стоимости договора).

33.2. Средства из гарантийного обеспечения выполнения договора

подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за любые убытки, ко-

торые могут наступить вследствие невозможности выполнения Участником

своих обязательств по договору.

33.3. Если победивший Участник не сможет представить гарантийное

обеспечение выполнения договора, или в течение 7 (семи) дней не вернет

подписанный им договор, то это будет служить достаточным основанием для

отказа от присуждения договора и удержания гарантийного обеспечения

тендерной заявки.

В этом случае, Заказчик может присудить договор Участнику, имеюще-

му следующую по величине учетную стоимость, или же объявить новый тен-

дер.

33.4. Гарантия на выполнение договора должна быть возвращена Под-

рядчику не позднее 30 дней после даты завершения Подрядчиком своих обя-

зательств по договору, включая все гарантийные обязательства, предус-

мотренные в договоре.

Приложение 3

Утверждены

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Инструкции Участников тендера

Источник финансирования __________________________________________

(указать источник средств: бюджет,

_______________________________________________________________________

иностранный грант и т.д.)

Язык тендерной заявки ____________________________________________

(указать язык тендерной заявки)

Срок действия тендерной заявки ___________________________________

_______________________________________________________________________

(указать срок действия тендерной заявки)

Срок продолжительности строительства _____________________________

_______________________________________________________________________

(указать календарные дни или недели)

Форма гарантийного обеспечения тендерной заявки __________________

_______________________________________________________________________

(указать форму гарантийного обеспечения тендерной заявки)

Размер гарантийного обеспечения тендерной заявки _________________

_______________________________________________________________________

(указать размер гарантийного обеспечения тендерной заявки)

Размер гарантийного обеспечения выполнения договора ______________

_______________________________________________________________________

(указать размер гарантийного обеспечения)

Валюта тендерной заявки __________________________________________

(указать валюту тендерной заявки)

Использование иностранной валюты при расчетах по денежному обяза-

тельству ______________________________________________________________

(указать вид валюты)

Заказчик может включить любые другие Инструкции, не вошедшие в

Инструкцию для Участников тендера и Особые условия Инструкции Участни-

ков тендера.

Приложение 4

Утверждены

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

СВЕДЕНИЯ

о квалификации

1.1. Юридический статус Участника ________________________________

_______________________________________________________________________

(приложить копию регистрационного свидетельства)

N лицензии на выполнение данного вида работ, срок действия _______

____________________________________________________ (приложить копии).

Место регистрации ________________________________________________

Основной вид деятельности ________________________________________

Доверенность, выданная полномочному представителю (приложить).

1.2. Объем работ, выполненных за последние 3 года, по годам, в со-

мах:

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1.3. Аналогичные по характеру и объему работы, выполненные в ка-

честве генерального подрядчика в течение последних трех лет. Стоимость

указывается в сомах:

1.4. Требуемый вид оборудования для выполнения работ:

1.5. Квалификация и опыт работников, предлагаемых на ключевые

должности для реализации условий договора:

1.6. Основные субподрядчики (если требуется):

1.7. Финансовые отчеты за последние три года: балансы, отчеты о

результатах хозяйственной деятельности и т.д. Перечислить ниже и прило-

жить копии ____________________________________________________________

1.8. Наличие задолженности по налогам, по выплатам в Социальный

фонд. Ответить и приложить подтверждающие документы ___________________

_______________________________________________________________________

1.9. Сведения о доступе к финансовым ресурсам, денежная налич-

ность, кредитные линии и т.д. Перечислить ниже и приложить копии подт-

верждающих документов _________________________________________________

1.10. Наименование, адрес, номера телефона, телекса и телефакса

банка участника, к которому может обратиться Заказчик для получения ре-

комендаций ____________________________________________________________

1.11. Сведения о текущих судебных разбирательствах, в которые вов-

лечен участник:

1.12. Предлагаемые методы и график работ. Участник должен предста-

вить описания, чертежи и схемы, если требуется тендерными документами.

1.13. Участник подтверждает, что он соответствует всем остальным

критериям квалификационных требований в соответствии с Законом Кыргызс-

кой Республики "О государственных закупках товаров, работ и услуг".

2. Для простых товариществ (в т.ч. с участием иностранного капита-

ла):

2.1. Сведения, указанные в пунктах 1.1-1.13 предоставляются по

каждому участнику договора о совместной деятельности.

2.2. Сведения, указанные в 1.12 предоставляются самим товарищест-

вом от лица всех участников договора о совместной деятельности.

2.3. Приложить доверенность на имя лица или лиц, подписавших тен-

дерную заявку, дающую ему или им право подписывать заявку от лица прос-

того товарищества.

2.4. Приложить договор между участниками простого товарищества

(обязательный для исполнения всеми партнерами), который показывает,

что:

(а) все участники договора совместно и по отдельности несут от-

ветственность за выполнение договора согласно условиям договора;

(б) один из партнеров назначается ведущим, получая право принимать

обязательства от имени простого товарищества обязательные для исполне-

ния всеми товарищами и получать инструкции от имени любого Участника и

всех Участников по простому товариществу;

(в) оформление всего договора, включая платежи, совершается исклю-

чительно с ведущим товарищем.

Приложение 5

Утверждены

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

договора

Данные Общие условия являются Типовыми общими условиям Договора.

Никакие изменения не должны делаться на страницах этих Условий До-

говора. Заказчик, внеся изменения или дополнения к Общим условиям Дого-

вора, должен делать это только в Особых условиях к Договору. Любые из-

менения или дополнения Общих условий Договора должны соответствовать

законодательству Кыргызской Республики.

А. Общие положения

1. Определения

1.1. "Закупающая организация" (далее именуемый "Заказчик") - орга-

низация, нанимающая Подрядчика для строительства объекта.

1.2. "Подрядчик" - лицо или организация, тендерная заявка которой

на строительство объекта принята Заказчиком.

1.3. "Субподрядчик" - лицо или организация, имеющие договор с Под-

рядчиком на выполнение части работ по договору на участке.

1.4. "Технадзор" - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Под-

рядчику в качестве отвечающего за контроль выполнения условий договора.

1.5. "Объект" - есть то, что Подрядчик должен построить, реконс-

труировать и после завершения строительства передать Заказчику в соот-

ветствии с условием договора.

1.6. "Участок" - территория, отведенная для строительства объекта

или производства работ.

1.7. "Тендерная заявка претендента" - заполненный документ, предс-

тавленный Претендентом Заказчику.

1.8. "Базовая стоимость договора" - стоимость договора, указанная

Заказчиком в письме о принятии тендерной заявки Подрядчика.

1.9. "Договор" - соглашение между Заказчиком и Подрядчиком на воз-

ведение, завершение и ремонтно-строительные работы объекта и заменяет

собой все предыдущие договоренности и соглашения, как устные, так и

письменные.

Все дополнения и изменения в договоре, после его подписания, могут

быть сделаны исключительно после положительного согласованного с Госу-

дарственным агентством по закупкам при Правительстве Кыргызской Респуб-

лики. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать

какие либо договорные отношения между: (а) между Проектировщиком и Под-

рядчиком, (б) между Заказчиком и Подрядчиком, а также, между другими

лицами, организациями и их представителями, отличными от Заказчика и

Подрядчика.

1.10. "Сертификат к оплате" (Акт выполненных работ) - документ к

оплате за ежемесячно выполненные работы.

1.11. "Временные сооружения" - означает все временные здания и со-

оружения, необходимые для строительства и монтажа объекта, которые воз-

водятся, устанавливаются и убираются подрядчиком после завершения стро-

ительства объекта.

1.12. "Чертежи" - документы, включающие все необходимые схемы и

планы, а также, прочую информацию, утвержденную соответствующими орга-

нами.

1.13. "Материалы" - означает все расходные материалы, которые Под-

рядчик и Субподрядчик(и) используют для строительства объекта.

1.14. "Оборудование" - означает все машины и механизмы Подрядчика

и Субподрядчика(ов), которые временно находятся на участке для строи-

тельства объекта.

1.15. "Техническая Спецификация" - указывает способ производства

работ, материалы и способы осуществления контроля качества работ.

1.16. "Дата начала работ" - дата начала работ, указанная в догово-

ре.

1.17. "Срок продолжительности строительства" - срок, в течение ко-

торого Подрядчик должен завершить строительство объекта.

1.18. "Дни" - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы.

1.19. "Отклонения" - изменение, данное Заказчиком в период подго-

товки тендерной заявки.

1.20. "Изменения" - изменения, данные Заказчиком после подписания

договора.

1.21. "Дефект" - часть работ, выполненных с нарушениями условий

договора.

1.22. "Период устранения недоделок и дефектов" - период устранения

недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения ра-

бот.

2. Документы договора

2.1. Документами, составляющими договор, являются:

(1) договор;

(2) письмо о принятии тендерной заявки;

(3) тендерная заявка Участника;

(4) общие условия договора;

(5) особые условия договора;

(6) технические спецификации и чертежи;

(7) сведения о квалификации;

(8) ведомости объемов работ или дефектный акт с указанием расценок

и цен и расходных материалов с указанием стоимости;

(9) любой другой документ, оговоренный в этих условиях.

3. Язык и нормы права договора

3.1. Языком всей документации Договора является (Заказчик указыва-

ет в Особых условиях к договору).

3.2. Настоящее Соглашение сторон о выборе права явно выражает, что

право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям, вытекаю-

щим из условий настоящего договора, является право Кыргызской Республи-

ки.

Правовая квалификация судом, государственным органом, или кем-либо

еще юридических понятий настоящего договора или спора, вытекающего из

выполнения (невыполнения) условий настоящего договора, основывается на

их толковании в соответствии с правом Кыргызской Республики как страны

места рассмотрения спора или разногласий.

4. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком

4.1. Официальные сообщения между Заказчиком и Подрядчиком, которые

касаются вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном

виде.

5. Подрядчик

5.1. Подрядчик - это лицо или организация, признанная таковым в

договоре и обозначаемая в договорной документации в единственном числе.

Термин "Подрядчик" обозначает самого Подрядчика или уполномоченно-

го им представителя.

6. Субподрядчики

6.1. Подрядчик может заключать договора с субподрядными организа-

циями, но не может передавать договор третьему лицу без письменного

разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчика не меняет условия Договора

между Заказчиком и Подрядчиком.

7. Другие Подрядчики

7.1. При наличии на площадке более одного Подрядчика, Подрядчик

должен координировать свои работы с ними.

8. Кадры

8.1. Подрядчик нанимает на ключевые должности работников, указан-

ных в "Сведениях о квалификации". При замене этих лиц на другие, Под-

рядчик должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация

новых работников должна быть равна или выше квалификации работников,

перечисленных в "Сведениях о квалификации".

8.2. Если Заказчик просит Подрядчика удалить с объекта лицо, явля-

ющееся работником Подрядчика или Субподрядчика, указывая при этом при-

чины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в те-

чение 72 часов, после чего, данное лицо не должно иметь никаких связей

с выполнением работ по данному договору.

9. Риск Подрядчика

9.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан

с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и

здоровью своих работников, а также, гибелью своих работников, и возни-

кает в течение и следствии выполнения договора.

10. Риск Заказчика

10.1. Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска,

а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов,

беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика). Риском Заказчи-

ка, также, является обнаруженные Подрядчиком и не указанные в проектной

документации, заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и эти

обнаружения непосредственно влияют на строительные работы.

11. Страхование

11.1. Подрядчик обеспечивает страховое покрытие на имя Заказчика и

Подрядчика на период от даты начала строительства до полного окончания

работ, включая период устранения дефектов.

11.2. Страховые полисы и сертификаты должны быть предоставлены

Подрядчиком Заказчику для утверждения до даты начала работ.

11.3. Если Подрядчик не представляет требуемые сертификаты, Заказ-

чик может произвести страхование, которое должен был обеспечить Подряд-

чик и удержать эти расходы из договорной суммы.

11.4. Никакие изменения условий страхования Подрядчик не должен

делать без согласия Заказчика.

11.5. Обе стороны должны соблюдать все условия страховых полисов.

12. Возмещение убытков

12.1. Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и

иски по убыткам, нанесению ущерба здоровью и гибели людей, которые яви-

лись результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их

другой стороне.

13. Техника безопасности

13.1. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности произ-

водства работ на объекте.

14. Находки и клад

14.1. В случае обнаружения клада на участке, то есть зарытых в

земле или сокрытых иным способом денег или ценных предметов, собствен-

ник которых не может быть установлен, либо в силу закона утратил на них

право, все они поступают в собственность лица, которому принадлежит зе-

мельный участок, строение и т.п. или которое имеет оформленный надлежа-

щим образом договор аренды или пожизненного пользования, в которых клад

был сокрыт.

При обнаружении клада лицом, производившим раскопки или поиски

ценностей без согласия на это собственника земельного участка или иного

имущества, где клад был сокрыт, клад подлежит передаче собственнику зе-

мельного участка или иного имущества, в котором был обнаружен клад.

В случае обнаружения клада, относящегося к памятникам истории или

культуры, он подлежит передаче в государственную собственность. При

этом собственник земельного участка или иного имущества, в пределах или

составе которого был обнаружен клад, имеют право на получение вознаг-

раждения в размере пятидесяти процентов стоимости клада.

15. Пользование объектом

15.1. Заказчик должен разрешить Подрядчику пользоваться всем

участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под

строительство не передана (дату передачи участка Заказчик указывает в

Особых условиях к договору) и по этой причине задерживается строитель-

ство объекта, то в этом случае, Заказчик должен продлить срок продолжи-

тельности строительства на срок задержки передачи этого участка.

16. Доступ к участку

16.1. Подрядчик должен разрешить Заказчику или любому лицу, упол-

номоченному Заказчиком, доступ к строительному участку или любому дру-

гому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

17. Споры

17.1. Если Подрядчик полагает, что решение, принятое Заказчиком

вышло за рамки условий договора, данное решение может быть передано в

Арбитражный суд в течение 14 дней после принятия Заказчиком данного ре-

шения.

18. Процедура разрешения споров

18.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому,

чтобы мирным путем разрешить в процессе прямых неофициальных перегово-

ров все разногласия или споры, возникающие между ними по договору или в

связи с ним.

18.2. Если в течение двадцати одного (21) дня после начала таких

переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор

по договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в

соответствии с арбитражным законодательством Кыргызской Республики.

19. Право Заказчика на остановку работ

19.1. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправле-

нию работ, выполненных не в соответствии с требованиями договорных до-

кументов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить ра-

боту до конца в соответствии с договорной документацией, Заказчик пись-

менным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке

работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

20. Право Заказчика на исправление дефектных работ Подрядчика

20.1. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (при-

вести ее в соответствии с договорной документацией) и не отвечает пись-

менно или действиями в течение 7 (семи) дней после получения (направле-

ния) письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право

по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование.

Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в

состоянии исправить указанные дефекты, либо не исправляет их, Заказчик

может, не отказываясь от своего права на применение других методов воз-

действия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях, должен

быть издан соответствующий приказ об изменениях (наряд-заказ), на осно-

вании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназна-

ченной для выплаты Подрядчику в дальнейшем, вычитается стоимость кор-

ректировки указанных дефектов, включая компенсацию за дополнительные

услуги Проектировщика и другие вынужденные затраты. Если суммы, подле-

жащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов,

Подрядчик должен выплатить разницу из своих средств Заказчику.

Б. Контроль времени

21. График производства работ

21.1. Подрядчик представляет Заказчику на утверждение график про-

изводства работ, где излагаются порядок и сроки выполнения работ по

строительству объекта, а также график выплат со стороны Заказчика. Срок

представления графика в течение ________ дней после подписания договора

(Заказчик указывает в Особых условиях договора).

21.2. При внесении дополнений со стороны Заказчика (с учетом тре-

бований законодательства о государственных закупках), влияние каждого

дополнения на график производства работ отражается в новом графике, ко-

торый корректируется Подрядчиком с учетом временных и финансовых изме-

нений, связанных с отклонениями Заказчика.

22. Продление срока строительства

22.1. Заказчик продлевает срок строительства, если имеют место

форс-мажорные обстоятельства или отклонения предложенные им требуют до-

полнительных сроков для выполнения работ.

В. Контроль качества

23. Проверки

23.1. Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, исполь-

зуя знание и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответс-

твенность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой,

последовательностью и качеством выполнения строительных операций в со-

ответствии с нормативными документами, действующими на территории Кыр-

гызской Республики, а также координацией всех частей работы по догово-

ру, за исключением случаев, особо оговоренных в договорной документа-

ции.

23.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия

и упущения своих работников, Субподрядчиков, работников и доверенных

лиц Субподрядчика, а также, других лиц, выполняющих части работы в рам-

ках договора на основании договора с Подрядчиком.

23.3. Если Заказчик дает указание Подрядчику провести испытание,

не предусмотренное документацией, чтобы проверить работу или конструк-

цию, Подрядчик обязан выполнить это указание. Если после проверки ока-

жется, что проверенная работа или конструкция дефектная, оплату за про-

ведение данных испытаний производится Подрядчиком. Если дефект не обна-

ружен, оплата за данное испытание производится Заказчиком в виде на-

ряд-заказа Подрядчику.

24. Устранение дефектов

24.1. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаружен-

ных дефектах с указаниями срока исправления дефектов.

24.2. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик должен устранить

дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком. В противном

случае Заказчик оценивает все расходы на устранение дефектов и вычитает

их из суммы договора.

Г. Ведомость объема работ и расходных материалов

25.1. Ведомость объемов работ с указанием расценок, цен и расход-

ных материалов с указанием стоимости содержит перечень видов работ по

строительству, монтажу, испытанию, ремонту, реконструкции и сдаче в

эксплуатацию, которые должен выполнить Подрядчик.

25.2. Ведомость объемов работ с указанием расценок, цен и расход-

ных материалов с указанием стоимости используется для расчета стоимости

договора. Подрядчик получает оплату по объему фактически выполненных

работ, по ценам и расценкам, указанным в ведомости объемов работ и рас-

ходных материалов на каждый отдельный вид работ, указанных в тендерной

заявке.

26. Изменение объемов работ и их оплата

26.1. В случае, когда Заказчик просит Подрядчика произвести изме-

нение объемов каких-либо работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику

подробную раскладку стоимости выполнения этих работ.

26.2. Заказчик может не согласиться с расценками стоимости этих

дополнительных работ и привлечь на выполнение этих работ другую органи-

зацию.

26.3. В случае, если Заказчик и Подрядчик приходят к соглашению о

цене дополнительных работ, он выдает Подрядчику наряд-заказ на эти до-

полнительные работы. Наряд-заказ включает наименование работ, их объем,

стоимость единицы работ и общую стоимость. Стоимость наряд-заказа до-

бавляется к стоимости договора, является его неотъемлемой частью, и вы-

полнение его регулируется условиями договора.

26.4. Изменения объемов работ может быть в сторону увеличения или

уменьшения. В таком случае "Наряд-заказ" может увеличивать или умень-

шать общую стоимость договора, но не более 10% в сторону увеличения от

общей стоимости договора.

27. Акт выполненных работ (процентовки)

27.1. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику на оплату акты

выполненных работ (процентовки), составленные согласно "Ведомости объ-

емов работ", представленной Претендентом с тендерной заявкой.

27.2. Заказчик проверяет представленные Подрядчиком акты выполнен-

ных работ по ведомостям объемов работ и материалов и подтверждает сумму

платежа, которая причитается Подрядчику.

28. Авансовый платеж

28.1. Заказчик может выплатить Подрядчику аванс в сумме как указа-

но в Особых условиях договора. Подрядчик должен использовать аванс

только на оплату материалов, оборудования и заработную плату, требуемую

для выполнения работ данного договора.

28.2. Аванс должен быть возмещен путем вычетов пропорциональных

сумм из платежей, которые причитаются Подрядчику, в течение первой по-

ловины срока, определенной для завершения работ указанных в договоре.

29. Задержки выплат

29.1. Если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающуюся ему

сумму в сроки, указанные в договоре, то в этих случаях он выплачивает

Подрядчику неустойку по задержанным платежам в размере (указывается в

Особых условиях договора) за каждый день просрочки.

Процент неустойки начисляется с даты, когда должен быть произведен

платеж и заканчивается датой, когда был произведен последний платеж.

30. Выплата компенсаций

30.1. Следующие события влекут за собой изменения сроков продолжи-

тельности работ или денежные компенсации Подрядчику:

(а) Заказчик не разрешает пользоваться всеми участками объекта,

что задерживает строительство. В этом случае Заказчик обязан продлить

срок выполнения работ договора;

(б) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для про-

ведения испытаний, не запланированное договором. В случае, если данные

испытания не указывают на какие-либо дефекты, то время остановки работ

для проведения испытания добавляется к договорному сроку выполнения ра-

бот;

(в) задерживается авансовый платеж;

(г) при наличии на объекте нескольких Подрядчиков, составленный

Заказчиком график работ для других Подрядчиков негативно влияет на сро-

ки выполнения работ Подрядчика по данному договору.

31. Суммы удержания

31.1. Заказчик может удерживать от каждого платежа, причитающегося

Подрядчику часть средств, в сумме до 10% от выполненных объемов работ

до завершения всех работ.

31.2. При завершении всех строительных работ, половина всей удер-

жанной суммы может быть выплачена Подрядчику, а другая половина, после

устранения всех дефектов и замечаний.

32. Гарантии

32.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудова-

ние, поставляемое по договору будут хорошего качества и новыми (за иск-

лючением оговоренных в договорной документации случаев); что работа бу-

дет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соот-

ветствующего требованиям договора; что состав работы будет соответство-

вать требованиям договорной документации. Работа, не соответствующая

этим требованиям, в том числе, содержащая недостаточно обоснованные и

несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предос-

тавляемые Подрядчиком, не входит возмещение ущерба или исправление де-

фекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осущест-

вленных не Подрядчиком, неправильного содержания или недостаточного

технического обслуживания, а также, по причине допустимого износа или

порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.

По требованию Заказчика Подрядчик должен предоставить документы,

удостоверяющие качество материалов и оборудования.

33. Расторжение договора

33.1. При возникновении существенных изменений обстоятельств, из

которых стороны исходили при заключении договора и которые нельзя было

предвидеть в момент заключения договора, способствующих исполнению до-

говора в разрез общественным интересам, Заказчик может расторгнуть до-

говор в течение одного месяца после того, как стало известно о таких

обстоятельствах.

33.2. Если договор был расторгнут при таких обстоятельствах, Под-

рядчик имеет право требовать плату только за фактическое выполнение до-

говора.

33.3. Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть договор, если дру-

гой стороной совершено существенное нарушение условий предусмотренных

договором. Существенные нарушения договора включают в себя следующее,

но не ограничиваются перечисленным:

(а) Заказчик может расторгнуть договор, если Подрядчик срывает

сроки выполнения графика работ;

(б) Подрядчик приостанавливает работы сроком до (Заказчик указыва-

ет в Особых условиях договора) дней, причем остановка не была санкцио-

нирована Заказчиком;

(в) Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение

указанного периода времени, определенного Заказчиком;

(г) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое

указание не отменяется в течение (Заказчик указывает в Особых условиях

договора) дней;

(д) либо Заказчик, либо Подрядчик находятся в одной из процедур

банкротства или они находятся на стадии ликвидации по каким-либо причи-

нам за исключением случаев реорганизации и установления правопреемника

по выполнению обязательств Заказчика и Подрядчика;

(е) Заказчик не выплачивает Подрядчику, подтвержденную технадзором

Заказчика сумму в течение (Заказчик указывает в Особых условиях догово-

ра) дней, следующих за датой процентовки и Подрядчик имеет право анну-

лировать договор;

(ж) Подрядчик не выполняет требования Правил производства работ,

инструкции и Положения, указанные в проектной документации.

34. Платежи после расторжения договора

34.1. Если договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прек-

ратить работы, обеспечить консервацию объекта и в возможно короткие

сроки покинуть его.

34.2. Если договор расторгается по причине существенного нарушения

договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы

за выполненные работы и заказанные материалы, за вычетом авансов и из-

держек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат

Заказчика, связанных с расторжением договора, превышает общую сумму,

причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате

Заказчику.

35. Расторжение договора в силу нецелесообразности его продолжения

по причине существенного изменения обстоятельств

35.1. Заказчик может в любое время полностью или частично расторг-

нуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения по

причине возникновения существенного изменения обстоятельств, способс-

твующих исполнению договора в разрез общественным интересам, направив

Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должны

быть указаны причины расторжения Договора, оговариваться объемы аннули-

рованных работ договора, а также, дата вступления в силу расторжения

договора.

35.2. В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех

выполненных работ, приобретенных материалов, затрат на вывоз машин и

механизмов с объекта и стоимость консервации объекта.

35.3. Когда договор аннулируется в силу указанных обстоятельств,

оплата Подрядчику производится только за фактические затраты вышеука-

занных работ на день расторжения.

35.4. Расторжение договора о государственных закупках в соответс-

твии с вышеизложенными пунктами возможна только после положительного

утверждения такого в Государственном агентстве по закупкам при Прави-

тельстве Кыргызской Республики.

36. Материалы и оборудование

36.1. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а так-

же временные сооружения и выполненные строительные работы считаются

собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения

финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если до-

говор расторгается по причине существенного его нарушения Подрядчиком.

37. Форс-мажор

37.1. Если стихийное бедствие, начало войны или какое-либо другое

форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, сры-

вает выполнение договора, Заказчик удостоверяет приостановку договора.

Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке

обеспечивает консервацию объекта и останавливает работы. Заказчик про-

изводит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты ос-

тановки объекта и за работы, связанные с консервацией объекта.

38. Защита выполненных Подрядчиком работ, материалов

и оборудования

38.1. Подрядчик должен обеспечивать защиту выполненных работ и

всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с

работами, от каких-либо и всех видов ущерба, повреждения, уничтожения,

связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами, исчезнове-

ниями и прочими причинами. Подрядчик при производстве своих работ дол-

жен дополнительно обеспечивать защиту других работ по проекту, а также

собственность, принадлежащую Заказчику, и принадлежащие ему сооружения

от каких-либо видов ущерба, повреждения или других причин, включая (но

не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды

движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком

в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со

стороны Заказчика.

38.2. Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или

какие-либо повреждения работ Подрядчика по причинам вышеизложенным до

их полного завершения и приемки, и Подрядчик должен без дополнительного

возмещения осуществлять все исправления, ремонтные работы или замены

применительно к работам в связи с необходимостью исправления какого-ли-

бо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате выше-

изложенного.

39. Материалы и оборудование Подрядчика

39.1. Подрядчик должен нести ответственность за организацию поста-

вок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых Подряд-

чиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на

строительный объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Под-

рядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответс-

твенность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и

оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть

адресованы Заказчику.

39.2. Подрядчик должен предоставить Заказчику график поставки ма-

териалов и оборудования на строительной площадке проекта. Для хранения,

укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкци-

онированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку

и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может

нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик может осуществить

разгрузку и хранение материалов и оборудования Подрядчика (но не обязан

делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хра-

нение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреж-

дением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

40. Материалы и оборудование поставки Заказчика и оплата

коммунальных услуг, предоставляемых Заказчиком

40.1. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, должны

приниматься и проверяться совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку

осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована

письменным документом о приемке, который выпускает Подрядчик. Любая не-

достача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию

должны быть четко зафиксированы в таком письменном документе о приемке.

После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет исключи-

тельную ответственность за обработку и хранение таких материалов и обо-

рудования, и несет исключительную ответственность в случае утраты или

повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования,

остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возв-

ращены Заказчику.

40.2. В случае, если договором обусловлены материалы или оборудо-

вания поставки Заказчика, Подрядчик должен заблаговременно уведомить

Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их постав-

ки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком работ Подрядчика.

40.3. Если в соответствии с договором Заказчик должен обеспечить

электричество и воду в обоснованных количествах для выполнения работ,

предусмотренных настоящим документом, Подрядчик должен нести ответс-

твенность за выполнение подключения и за распределение воды и электроэ-

нергии от точек подключения, определяемых Заказчиком. Перерывы в обес-

печении этими услугами могут являться основанием для изменения срока

продолжительности работ.

41. Чистота объекта

41.1. Подрядчик должен содержать территорию строительной площадки

в чистоте. Подрядчик должен удалять со строительной площадки весь стро-

ительный мусор и оперативно приводить строительную площадку в порядок.

41.2. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать

строительную площадку в чистоте, как того требует настоящий документ,

Заказчик может выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

42. Окончание работ

42.1. Подрядчик, после окончания всех работ, оговоренных догово-

ром, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не

позднее, чем в 7-дневный срок назначает комиссию по оценке завершеннос-

ти работ согласно договору (рабочая Комиссия).

42.2. Оценка рабочей комиссией работ проводится с участием Подряд-

чика.

42.3. Дата акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.

42.4. Рабочая комиссия составляет перечень недоделок и указывает

срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения

договора. Факт устранения всех недоделок определяется актом окончатель-

ной приемки объекта в эксплуатацию (актом государственной комиссии).

43. Штрафные санкции за невыполнение сроков договора

43.1. Если Подрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные до-

говором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках договора вы-

читывает из цены договора в виде неустойки сумму, как указано в Особых

условиях договора.

Приложение 6

Утверждены

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

договора

Заказчик может включить любые другие условия, не вошедшие в Общие

условия договора и вышеперечисленные Особые условия договора.

Приложение 7

Утверждена

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

ТЕНДЕРНАЯ ЗАЯВКА

Участника

Кому: ____________________________________________________________

(наименование Заказчика)

От: ______________________________________________________________

(наименование Участника (Претендента))

_______________________________________________________________________

(юридический адрес)

На: ______________________________________________________________

(наименование тендера)

Участник Тендера, представляя эту заявку подтверждает, что:

1) он получил, ознакомился и понял все материалы тендера и данная

тендерная заявка выполнена в соответствии с ними;

2) ознакомился с Участком, где будут производится работы и вся по-

лученная информация использована для составления тендерной заявки;

3) Участник тендера получил следующие дополнения к тендерным доку-

ментам (если такие имели место):

- дополнение № __________________________ дата __________________;

- дополнение № __________________________ дата __________________;

4) требуемое гарантийное обеспечение тендерной заявки, приложено

(если требуется тендерными документами);

5) Участник тендера понимает, что неправильно заполненные формы

тендерной документации могут быть причиной отказа рассмотрения данной

тендерной заявки, а также понимает, что вы не обязаны принимать предло-

жение с наименьшей стоимостью или какое-либо из полученных предложений;

6) Участник тендера понимает и согласен, что сумма заявки должна

включать все налоги, страховые платежи, стоимость разрешений, лицензий,

подключений и прочие затраты, которые он понесет, как Подрядчик;

7. Участник тендера согласен, что:

(а) все условия данной тендерной заявки остаются в силе в течение

______________ дней после вскрытия тендерных заявок;

(б) он согласен и подпишет договор, который будет основываться на

данной тендерной заявке, и представит требуемую гарантию выполнения ра-

бот;

(в) он обязан выполнить все работы согласно условиям документов

договора;

(г) гарантирует окончание работ за период ___________________ дней

(недель);

(д) согласен со штрафными санкциями в размере ____________________

за каждый календарный день задержки окончания работ (как указано в ус-

ловиях договора).

Базовая цена договора:

Участник тендера обязуется выполнить все работы в соответствии с

условиями договора за фиксированную сумму в размере: __________________

________________________________________________________________ сомов.

(укажите сумму прописью и цифрами)

Альтернативные предложения (если запрашивались).

Участник тендера выполнит работы согласно альтернативным предложе-

ниям:

Альтернатива № 1:

Добавить или уменьшить к базовой цене ____________________________

________________________________________________________________ сомов.

Альтернатива № 2:

Уменьшить или добавить к базовой цене ____________________________

________________________________________________________________ сомов.

Эта тендерная заявка подтверждена подписью и печатью:

Подпись ответственного лица Дата

___________________________ ________________________

Должность Ф.И.О.

___________________________ ________________________

Наименование организации _________________________________________

Печать организации

Приложение 8

Утверждена

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА

договора о государственных закупках работ

на строительство, ремонт и реконструкцию зданий

и сооружений между Заказчиком и Подрядчиком

ДОГОВОР

Составленный __________ _____________ две тысячи ____________ года

(дата) (месяц)

между Заказчиком ______________________________________________________

(наименование организации и адрес)

и Подрядчиком _________________________________________________________

(наименование организации и адрес)

по Проекту ____________________________________________________________

(наименование и местоположение объекта)

генеральный Проектировщик _____________________________________________

(наименование организации и адрес)

Настоящим Договором Заказчик и Подрядчик приходят к соглашению о

нижеследующем:

Статья 1. Договорная документация

1.1. Договорная документация включает настоящую форму договора,

тендерную заявку, условия договора (Общие, Особые), чертежи, специфика-

ции, дополнения, принятые до вступления в действие настоящего Договора,

и другие документы, перечисленные в настоящем договоре, а также Измене-

ния, принятые после вступления в силу настоящего договора, согласован-

ные сторонами и одобренные Государственным агентством по закупкам при

Правительстве Кыргызской Республики. При возникновении необходимости

изменений, составляются дополнения к договору.

1.2. Вышеперечисленные документы составляют комплект договорной

документации (именуемый здесь и ниже договор) и являются полноправной

его частью. Настоящий договор представляет собой полное и всеобъемлющее

соглашение между сторонами и аннулирует все предварительные договорен-

ности - как письменные, так и устные.

1.3. Перечень договорной документации приводится в статье 9 насто-

ящего договора.

Статья 2. Состав настоящего договора

2.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предус-

мотренных настоящим договором, за исключением тех объемов, которые в

соответствии с договорной документацией переданы для выполнения другим

организациям или как указано ниже:

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Статья 3. Срок действия договора

3.1. Сроком начала работ считается дата, с которой вступает в силу

отсчет срока договора и которая должна соответствовать дате этого дого-

вора. Исключение составляют случаи, когда дополнительной строкой вно-

сится новая дата по согласованию Заказчика и Подрядчика.

3.2. Подрядчик обязуется обеспечить завершение всех видов работ не

позднее _______________________ календарных дней после начала работ, с

устранением в них всех возможных дефектов, в полном соответствии с по-

ложениями договора.

3.3. В случае, если Подрядчик не сможет выполнить условия Договора

в договорные сроки, Подрядчик платит штраф Заказчику в сумме __________

сомов за каждый календарный день задержки завершения работ.

Статья 4. Договорная сумма

4.1. Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных

работ по расценкам и ценам, указанным в Ведомости объемов работ, а так-

же устранение возможных дефектов и недоделок по цене стоимости договора

в размере _____________________________________ с добавлением или удер-

жанием сумм, как отражено в договорных документах.

4.2. При условии срока договора до 3-х месяцев договорная сумма

указывается в кыргызских сомах и оплата производится в кыргызских со-

мах. В случае продолжительности срока договора более 3 месяцев, цена

договора указывается в долларах США. Оплата стоимости выполненных работ

Подрядчику производится в сомах путем перевода долларов США в кыргызс-

кие сомы по официальному курсу Национального банка Кыргызской Республи-

ки, установленного на день оплаты.

4.3. Договорная сумма основана на следующих альтернативных решени-

ях, которые отражены в документах договора и приняты Заказчиком _______

_______________________________________________________________________

(указать количество альтернативных решений, если таковые имеются)

4.4. Авансовый платеж (если предусмотрено договорной документаци-

ей).

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в сумме ____________________

(указать сумму)

при условии предоставления банковской гарантии авансового платежа. Сум-

ма гарантии авансового платежа оформляется в размере суммы аванса.

Аванс погашается в __________________ этапа в соответствии с приведен-

ным ниже графиком в виде вычетов из ___________________________________

(указать сколько)

акта выполненных работ, в течение ________________ срока, определенного

для завершения работ.

Статья 5. Текущие выплаты

5.1. На основании акта выполненных работ (процентовки), представ-

ляемого Заказчику Подрядчиком, Заказчик производит поэтапные выплаты

Подрядчику в счет договорной суммы в порядке, указанном ниже, а также в

порядке, указанном в других частях договорной документации.

5.2. Периодом времени для каждого Акта выполненных работ (процен-

товки) является календарный месяц, включая его последний день, или как

указывается ниже: _____________________________________________________

5.3. При условии, что акт выполненных работ (процентовка) предс-

тавляется Заказчику не позднее "___" _________ ______ (следующего меся-

ца), Заказчик обязуется произвести выплаты Подрядчику не позже ________

_______________________________________________________________________

(укажите число передачи процентовки)

5.4. Если акт выполненных работ (процентовка) получен технадзором

позже обозначенного срока ________________________ оплата не будет про-

изведена Заказчиком в данный платежный период, а будет произведена

только следующим периодом времени.

5.5. Из суммы выполненных Подрядчиком работ ежемесячно Заказчик

удерживает 10% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Под-

рядчику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и

дефектов (далее - окончательная оплата).

Статья 6. Окончательная оплата

6.1. Окончательная оплата в счет договорной суммы должна быть про-

изведена Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения договор-

ных обязательств Подрядчиком и всех его обязательств по устранению лю-

бых возможных дефектов и недоделок, а также обязательств по удовлетво-

рению других требований (при наличии таковых), подлежащих исполнению.

6.2. Упомянутая окончательная оплата должна быть произведена За-

казчиком не позднее __________ дневного срока после устранения дефектов

и недоделок.

Статья 7. Прочие условия

7.1. Заказчик в процессе выполнения договора Подрядчиком имеет

право вносить изменения к договору в виде изменения объемов и видов ра-

бот, и другие изменения в виде дополнительного Соглашения к договору.

7.2. Изменения, внесенные Заказчиком, становятся частью Договора

после их согласования с Подрядчиком.

7.3. Данные изменения оформляются по форме "Наряд-заказа", отража-

ющего наименование изменений и стоимость этих изменений.

7.4. При ссылках в настоящей форме договора на положения Общих ус-

ловий договора или других договорных документов, они в равной степени

относятся и к изменениям к договору.

7.5. Другие условия: _____________________________________________

Статья 8. Расторжение и приостановка договора

8.1. Договор может быть расторгнут Заказчиком или Подрядчиком

только в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государствен-

ных закупках товаров, работ и услуг".

8.2. Работы могут быть приостановлены Заказчиком в соответствии с

Общими условиями договора.

Статья 9. Перечень договорных документов

9.1. Договорная Документация, за исключением изменений, сделанных

после вступления в силу настоящего договора, включает:

9.2. Договор, составленный по настоящей стандартной форме договора

между Заказчиком и Подрядчиком:

- Общие условия договора;

- Особые условия договора;

- тендерная заявка (ведомость объемов работ или дефектный акт с

указанием расценок и цен и расходных материалов с указанием стоимости);

- сведения о квалификации;

- технические спецификации (если требуется);

- рабочие чертежи (указать номера чертежей и их даты);

- письмо-уведомление о принятии тендерной заявки;

- прочие документы, входящие в договорную документацию: __________

_______________________________________________________________________

(указать дополнительные документы, которые Заказчик хочет

_______________________________________________________________________

внести в документы договора согласно Общих условий)

9.3. Настоящий договор вступает в силу со дня, обозначенного ниже,

и действителен в двух оригинальных экземплярах, один из которых переда-

ется Подрядчику, другой Заказчику и каждый из экземпляров имеет одина-

ковую юридическую силу.

9.4. Настоящий Договор датирован и вступает в силу _______________

_______________________________________________________________________

(месяц, день, год)

Заказчик Подрядчик

____________________ М.П. ____________________ М.П.

(подпись) (подпись)

_________________________ _________________________

(имя, фамилия, должность) (имя, фамилия, должность)

Приложение 9

Утвержден

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

Договор № ___ от "___" _____ 200__г.

Заказчик ___________________________

(наименование организации)

Подрядчик __________________________

(наименование организации)

Сумма наряд-заказа _________________

Согласовано ________________________

(подпись лица,

____________________________________

согласовавшего наряд-заказ)

Дата согласования __________________

НАРЯД-ЗАКАЗ № _____

(Составляется Заказчиком на любые изменения

в сторону уменьшения или увеличения видов работ)

Подпись Подрядчика ________________

Подпись технадзора Заказчика ________________

Приложение 10

Утвержден

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

АКТ

выполненных работ (процентовка)

Заказчик _________________________________________________________

Объект ___________________________________________________________

Процентовка № ____________________________________________________

За период ________________________________________________________

Подрядчик ________________________________________________________

Проект № _________________________________________________________

Подрядчик ________________________________________________________

Договор № ________________________________________________________

ДАННЫЕ

о наряд-заказах подрядчику

(дата договора)

Этой подписью Подрядчик подтверждает, что по его данным работы,

включенные в заявку на оплату, выполнены в соответствии с проектом и,

что суммы, включенные как оплаченные ранее, получены от Заказчика и,

что сумма, подлежащая оплате, действительно причитается ему.

Подрядчик _________________ ________________

(дата) (подпись)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

заявки к оплате технадзором

В соответствии с договором, на основании проверки на объекте и

цифровых вычислений технадзор подтверждает Заказчику, что работы выпол-

нены в соответствии с договором и подрядчик заработал сумму, которую

он, технадзор, подтверждает.

Подпись ________________

Дата ________________

РАСЧЕТ

к оплате на основании договора как указано ниже

(в сомах)

Подрядчик Заказчик

________________________ М.П. _______________________ М.П.

____________________________ ____________________________

(подпись, Ф.И.О., должность) (подпись, Ф.И.О., должность)

Приложение 11

Утверждена

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

ВЕДОМОСТЬ

объемов работ с указанием расценок и цен

и расходных материалов с указанием стоимости

или дефектный акт на работы/услуги

1. Ведомость объемов работ с указанием расценок и цен и расходных

материалов с указанием стоимости или дефектный акт имеет следующие це-

ли:

- обеспечить достаточной информацией об объеме работ, которые не-

обходимо выполнить, чтобы помочь участникам тендера подготовить свои

тендерные заявки правильно и квалифицированно;

- в случае, когда договор подписан, использовать ведомость объемов

работ с указанием расценок и цен и расходных материалов с указанием

стоимости или дефектный акт с указанием цены, для оценки стоимости вы-

полненных работ по строительству объектов или оказания услуг, а также

для выплаты.

2. Чтобы достичь этих целей, работы должны быть разделены на все

виды работ в ведомости объемов работ достаточно детально, чтобы сделать

различие между разными видами работ, или между работами одинакового ха-

рактера, выполняемых в различных местах или при разных обязательствах,

которые могут вызвать различные мнения относительно цены. В соответс-

твии с этими требованиями схема и содержание ведомости объемов работ

или дефектного акта должна быть максимально упрощена по форме и содер-

жанию. Применяемые материалы по видам работ необходимо выделить по ка-

чественному составу, чтобы участники применили в своих тендерных заяв-

ках те или иные материалы, указанные в ведомости объемов работ, черте-

жах или в дефектном акте.

Приложение 12

Утверждены

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Набор ясных и четких спецификаций является предпосылкой позволяю-

щей участникам тендера представить в ответ на требования Заказчика реа-

листичные и дополнительные условия по подготовке тендерных заявок. Спе-

цификации должны быть составлены таким образом, чтобы сделать возможной

самую высокую конкуренцию и в тоже время обеспечить четкое изложение

требований к качеству выполнения работ, материалам и оборудованию. В

спецификациях следует указать, что все товары, которые будут включены в

состав сооружений, должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении,

быть изготовленными по самым последним или ныне находящимся в произ-

водстве моделям и отражать все последние достижения в области проекти-

рования и разработки материалов, если договором не предусмотрено иное.

В этой связи могут оказаться полезными образцы спецификаций преды-

дущих аналогичных проектов. Обычно большинство технических спецификаций

составляются Заказчиком непосредственно для договора на строительство

сооружений. Не существует стандартного набора технических спецификаций,

которые можно было использовать в качестве универсального для всех от-

раслей, но необходимо применить устоявшиеся нормы и принципы, которые

отражены в настоящем документе.

Есть большие преимущества в стандартизации общих технических спе-

цификаций аналогичных сооружений, например, при строительстве жилых и

промышленных зданий, автомобильных и железных дорог, ирригационных соо-

ружений, объектов водо-, тепло- и электроснабжения и т.д., увязанных с

природно-климатическими условиями. Общие технические спецификации долж-

ны охватывать все категории качества работ, материалов и оборудования,

которые обычно используются при строительстве. Затем за счет замен и

дополнений следует приспособить общие спецификации к строительству

конкретных сооружений.

При составлении технических спецификаций следует следить за тем,

чтобы они носили ограничительный характер. В спецификации стандартов на

оборудование, материалы и качество производства работ следует как можно

шире применять призрачные стандарты. При использовании широко не приме-

няемых стандартов, в спецификациях следует указать, что приемлемыми

также считаются оборудования, материалы и качество производимых работ,

которые сопоставимы с другими признанными стандартами и обеспечивают

эквивалентный или более высокий уровень качества.

Во всех случаях, когда в договоре имеются ссылки на конкретные

стандарты, которым должны соответствовать поставляемые материалы и обо-

рудование, а также выполняемая и подвергающаяся испытаниям работа, при-

меняются положения последнего из находящихся в обращении изданий или

переработок соответствующих действующим стандартам, если договором спе-

циально не предусмотрено иное. Если такие стандарты не имеют широкого

использования в практике или относятся к конкретному региону, на стадии

предварительного ознакомления и утверждения Заказчиком приемлемы другие

признанные стандарты, которые обеспечивают равный или более высокий

уровень качества, чем указанные стандарты. Расхождения между указанными

стандартами и предлагаемыми альтернативными стандартами должны быть

полностью изложены Подрядчиком в письменном виде и представлены Заказ-

чику не позднее чем за 15 дней до срока, к которому Подрядчик желает

получить утверждение Заказчика. В случае если Заказчик сочтет, что та-

кие предлагаемые отклонения не обеспечивают равного или более высокого

уровня качества, Подрядчик должен соблюдать стандарты, указанные в до-

кументе.

Приложение 13

Утверждены

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

ЧЕРТЕЖИ

Необходимо представить перечень чертежей.

Чертежи, включая планы объекта, отдельные сооружения, схемы техно-

логических процессов производства работ и др., прилагаемые к тендерным

документам, представляются в виде отдельного приложения.

Приложение 14

Утверждено

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

тендерное заявки

(в случае банковской гарантии)

Принимая во внимание, что ________________________________________

(наименование организации)

далее именуемый "Претендент", готов предоставить свою тендерную заявку

на проведение работ ___________________________________________________

(наименование работ)

Настоящим доводим до Вашего сведения, что Мы _____________________

имеем зарегистрированный офис _________________________________________

(далее именуемые "Банк") связаны обязательством перед _________________

(далее именуемым "Заказчик") на сумму _____________________, по которой

платеж указанному Заказчику будет произведен полностью и своевременно;

Банк связан этими обязательствами от своего имени и от имени своих пра-

вопреемников и уполномоченных. Скреплено печатью указанного Банка "___"

_____________ 200__ г.

Условия данного обязательства следующие:

1. Если Претендент отзывает свою тендерную заявку в течение срока

ее действия, указанного Участником в форме тендерной заявки, или

2. Если Претендент, получив письмо о принятии его заявки Заказчи-

ком в течение срока действия этой заявки:

(а) не сможет или откажется подписать договор; или

(б) не сможет или откажется предоставить гарантийное обеспечение

на выполнение договора в соответствии с Инструкциями Участникам тенде-

ра.

Мы обязуемся выплатить Заказчику вышеуказанную сумму после получе-

ния его первого письменного запроса, не требуя от Заказчика обоснования

этого запроса, при условии, что в этом запросе Заказчик отметит, что

эта сумма причитается ему в связи с тем, что имело место одно из двух

или оба указанных условия, уточнив имевшее место условие или условия.

Настоящая гарантия будет оставаться в силе в течение 30 (тридцати)

дней, включительно, после окончания срока действия тендерной заявки, и

любой связанный с этим запрос должен быть передан в банк не позднее вы-

шеуказанного срока. Настоящим подтверждаем, что лицензия, выданная бан-

ку, предусматривает деятельность по выдаче гарантийного обеспечения и

лицо(а), подписавшее(ие) настоящую гарантию, вправе выступать от имени

Банка и, если требуется согласие совета директоров или общего собрания

акционеров, то оно уже получено, и другого согласия не требуется.

______________________ ________________

(Ф.И.О. и должность) (подпись)

Скреплено печатью банка "___" ______________ 200__ г.

Приложение 15

Утверждено

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

выполнения договора

(в случае банковской гарантии)

Кому: ___________________________________________________________,

(наименование Заказчика)

принимая во внимание, что ____________________________________________,

(наименование Подрядчика)

далее именуемый "Подрядчик", обязался в соответствии с Договором № ___,

далее именуемый "Договор", от "___" _______________ 200__ г. выполнить

работы ________________________________________________________________

(описание работ)

и исходя из того, что Вами было предусмотрено в вышеуказанном договоре,

что Подрядчик предоставит Вам банковскую гарантию на сумму, указанную в

этой гарантии, в качестве залога выполнения Подрядчиком своих обяза-

тельств в соответствии с договором, Мы согласились предоставить Подряд-

чику вышеуказанное гарантийное обеспечение; в связи с чем, Мы настоящим

подтверждаем, что являемся гарантами и отвечаем перед Вами от имени

Подрядчика на общую сумму в ___________________________________________

(сумма цифрами)

_______________________________________________________________________

(сумма прописью)

и обязуемся выплатить Вам по Вашему первому требованию, уведомляющему о

несоблюдении Подрядчиком условий Договора, любую сумму или суммы в вы-

шеуказанных пределах, без необходимости с Вашей стороны доказывать или

обосновывать, или указывать причины Вашего требования или указанной в

нем суммы.

Все изменения или дополнения, или какие-либо поправки в условиях

договора, которые могут быть составлены Заказчиком и Подрядчиком, нико-

им образом не освобождают нас от любых обязательств по настоящей гаран-

тии, и мы не требуем об уведомлении, изменениях, дополнениях или поп-

равках.

Настоящее гарантийное обеспечение действительно до полного оконча-

ния выполнения Подрядчиком условий договора.

Настоящим подтверждаем, что лицензия, выданная банку, предусматри-

вает деятельность по выдаче гарантийного обеспечения и лицо(а), подпи-

савшее(ие) настоящую гарантию, вправе выступать от имени банка и, если

требуется согласие совета директоров или общего собрания акционеров, то

оно уже получено, и другого согласия не требуется.

Подпись и печать гарантов

_________________________ "___" ______________ 200__ г.

Адрес банка, выдавшего гарантию: _________________________________

Приложение 16

Утверждена

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ

на выплату аванса

(в случае банковской гарантии)

Кому: ___________________________________________________________,

(наименование Заказчика)

принимая во внимание, что ____________________________________________,

(наименование Подрядчика)

далее именуемый "Подрядчик", обязался в соответствии с Договором № ___,

далее именуемый "Договор", от "___" _______________ 200__ г. выполнить

работы ________________________________________________________________

(описание работ)

и исходя из того, что Вами было предусмотрено в вышеуказанном договоре,

что Подрядчик предоставит Вам банковскую гарантию авансового платежа на

сумму, указанную в этой гарантии, в качестве залога выполнения Подряд-

чиком своих обязательств в соответствии с договором, Мы согласились

предоставить Подрядчику вышеуказанное гарантийное обеспечение; в связи

с чем, Мы настоящим подтверждаем, что являемся гарантами и отвечаем пе-

ред Вами от имени Подрядчика на общую сумму в _________________________

(сумма в цифрах)

_______________________________________________________________________

(сумма прописью)

и обязуемся выплатить Вам по Вашему первому требованию, уведомляющему о

несоблюдении Подрядчиком условий договора, любую сумму или суммы в вы-

шеуказанных пределах, без необходимости с Вашей стороны доказывать или

обосновывать, или указывать причины Вашего требования или указанной в

нем суммы.

Все изменения или дополнения, или какие-либо поправки в условиях

договора, которые могут быть составлены Заказчиком и Подрядчиком, нико-

им образом не освобождают нас от любых обязательств по настоящей Гаран-

тии, и мы не требуем об уведомлении, изменениях, дополнениях или поп-

равках.

Настоящее Гарантийное обеспечение действительно, начиная с даты

выплаты авансового платежа по договору и до тех пор, пока Заказчик не

получит полного возмещения, соответствующей сумме авансового платежа.

За неисполнение обязанностей наступает ответственность в соответс-

твии с законодательством Кыргызской Республики.

Настоящим подтверждаем, что лицензия, выданная банку, предусматри-

вает деятельность по выдаче гарантийного обеспечения и лицо(а), подпи-

савшее(ие) настоящую гарантию, вправе выступать от имени банка и, если

требуется согласие совета директоров или общего собрания акционеров, то

оно уже получено, и другого согласия не требуется.

Подпись и печать гарантов

_________________________ "___" ______________ 200__ г.

Адрес банка, выдавшего гарантию: _________________________________

Приложение 17

Утверждена

приказом Государственного агентства

по закупкам при Правительстве

Кыргызской Республики

от 2 июня 2000 года № 3/5

СТАНДАРТНАЯ ФОРМА

письма о принятии тендерной заявки

(фирменный бланк закупающей организации)

________________ (дата)

Кому: ____________________________________________________________

(наименование Подрядчика)

Адрес: ___________________________________________________________

(адрес Подрядчика)

Настоящим уведомляем Вас, что Ваша тендерная заявка, датированная

от ____________________, на выполнение ________________________________

(наименование договора и

_______________________________________________________________________

идентификационный номер, указанный в разделе "Сведения о договоре")

по стоимости договора _________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)

с учетом исправлений и изменений в соответствии с "Инструкциями для

участников" настоящим принимается нашей организацией. Мы принимаем/не

принимаем (выбрать необходимое) назначение ____________________________

(Ф.И.О.) в качестве арбитра.

Настоящим Вам поручается приступить к строительству вышеуказанного

объекта в соответствии с документами договора.

Подпись уполномоченного представителя ________________

Ф.И.О. и должность ________________

Наименование организации ________________

Приложение: Соглашение.